Главная » Статьи » Сделки и соглашения

Бригадный договор образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА С ВРЕМЕННЫМ ТРУДОВЫМ (творческим) коллективом

1. ВТК берет на себя обязательство выполнить работу по _________ (характер и виды работ) в соответствии с заданием Заказчика во исполнение хоздоговора _______________________________________________

2. ВТК выполняет работу и сдает Заказчику отдельные ее этапы в соответствии с техническим заданием и календарным планом, прилагаемым к договору и являющимися его неотъемлемой частью.

3. Срок выполнения работы

Начало _____________

Окончание _____________

ВТК имеет право досрочного выполнения работы.

4. Результаты работ предоставляются в виде ______________________ (форма предоставления работы)

Отдельные этапы работ оформляются:______________

5. Промежуточные и окончательные этапы работы ВТК передает Заказчику: _____________________________________________________________

6. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи (технического акта внедрения) представителем Заказчика и

Колонка редактора

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ____

на выполнение работ

г. ________________ «__» _________ 2008 г.

<название организации>, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» . в лице <должность, ФИО>, действующего на основании <Устава, доверенности>, с одной стороны, и

Трудовой коллектив (бригада) (Договор простого товарищества №___ от «__» _______ 20__ года), именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» . в лице бригадира <ФИО, паспортные данные>, действующего на основании Договора простого товарищества № __ от «__» ________ 20__ года, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с указаниями Подрядчика в течение срока действия договора выполнить ремонтные работы на объекте <наименование>, находящемся по адресу: <адрес> (далее «Объект работ»).

1.2. Настоящий договор действует с «__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года

1.3. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

2. Цена договора и оплата работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет <сумма цифрами и прописью> рублей.

2.2. Подрядчик производит оплату работ Субподрядчику в следующем порядке:

- _______________ рублей – в срок до «__» __________ 20__ года

- _______________ рублей – в срок до «__» __________ 20__ года

- ______________ рублей – после выполнения Субподрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.3. Подрядчик производит оплату работ Субподрядчику в наличной денежной форме с составлением сторонами расписки.

3. Сроки и порядок выполнения работ

3.1. Субподрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора.

3.2. По завершении всех работ по договору стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.3. Субподрядчик обязан выполнить работы в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно оплатить Субподрядчику работы, в размерах и сроки, установленные в настоящем договоре.

4.1.2. Принять работы по Акту сдачи-приемки в течение 2 (Двух) календарных дней с момента окончания работ.

4.1.3. В случае отказа от приемки результата работ, Подрядчик обязан совместно с Субподрядчиком составить протокол замечаний, с указанием недостатков и сроков их устранения.

4.2. Субподрядчик обязан:

4.2.1. Приступить к работе в сроки в соответствии с п.3.1. настоящего договора.

4.2.2. Выполнить все обусловленные договором работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 4.2.3. Субподрядчик обязан выполнять работы в точном соответствии с указаниями Подрядчика.

4.2.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Подрядчика.

4.2.5. Соблюдать на Объекте работ требования по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

4.3. Подрядчик осуществляет технический надзор за выполнением работ Субподрядчиком.

4.4. Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Субподрядчик несет материальную ответственность за сохранность материалов, оборудования и инструментов, переданных ему Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

5.3. Подрядчик вправе начислить Субподрядчику пени за просрочку выполнения работ по договору в размере 0,5% в день от стоимости работ по договору.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, а именно – пожара, наводнения, эемлятрясения, постановлений правительства России и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться в течение трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.3. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик: _________________________

Субподрядчик: Трудовой коллектив (бригада),

действующая на основании Договора простого товарищества №_ от «__» ________ 20__ года

Договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности (образец заполнения)

Образцы по теме: Договор. Труд

Договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности

Открытое акционерное общество "Кристалл", далее именуемое Работодатель, в лице директора Пашкова Виктора Андреевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и члены коллектива (бригады) склада ОАО "Кристалл", именуемые в дальнейшем "бригада", в лице бригадира - заведующего складом В.П. Трошина заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

"Бригада" принимает на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ей для выполнения работ по приему на хранение, учету, отпуску (выдаче) продукции на складе ОАО "Кристалл", а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба, причиненного бригадой, иным лицам, а Работодатель обязуется создать "бригаде" условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

II. Общие положения

1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бригадной) материальной ответственности оформляется приказом Работодателя, объявляется "бригаде" и прилагается к настоящему Договору.

2. Комплектование вновь создаваемой "бригады" осуществляется на основе принципа добровольности. При включении в состав "бригады" новых работников принимается во внимание мнение "бригады".

3. Руководство "бригадой" возлагается на бригадира. Бригадир назначается приказом Работодателя. При этом принимается во внимание мнение "бригады". При временном отсутствии руководителя-бригадира его обязанности возлагаются Работодателем на одного из членов "бригады".

4. При смене руководителя-бригадира или при выбытии из "бригады" более 50% ее первоначального состава настоящий Договор должен быть перезаключен.

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава "бригады" отдельных работников или приеме в "бригаду" новых работников. В этих случаях против подписи выбывшего члена "бригады" указывается дата его выбытия, а вновь принятый работник подписывает Договор и указывает дату вступления в бригаду.

III. Права и обязанности "бригады" и Работодателя

6. "Бригада" имеет право:

а) участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаимный контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке или применению в процессе производства вверенного имущества

б) принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности состояния вверенного "бригаде" имущества

в) знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного "бригаде" имущества

г) в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения инвентаризации вверенного "бригаде" имущества

д) заявлять работодателю об отводе членов "бригады", в том числе бригадира, которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность вверенного "бригаде" имущества.

7. "Бригада" обязана:

а) бережно относиться к вверенному "бригаде" имуществу и принимать меры по предотвращению ущерба

б) в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представлять отчеты о движении и остатках вверенного "бригаде" имущества

в) своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенного "бригаде" имущества.

8. Работодатель обязан:

а) создавать "бригаде" условия, необходимые для обеспечения полной сохранности имущества, вверенного "бригаде"

б) своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, препятствующих обеспечению "бригадой" сохранности вверенного имущества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба, и привлекать их к установленной законодательством ответственности

в) знакомить "бригаду" с действующим законодательством о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный Работодателю, а также с иными нормативными правовыми актами (в том числе локальными) о порядке хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ей имуществом

г) обеспечивать "бригаде" условия, необходимые для своевременного учета и отчетности о движении и остатках вверенного ей имущества

д) рассматривать вопрос об обоснованности требования "бригады" о проведении инвентаризации вверенного ей имущества

е) рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае обоснованности отвода принимать меры к выводу его из состава "бригады", решать вопрос о его дальнейшей работе в соответствии с действующим законодательством

ж) рассматривать сообщения "бригады" об обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенного ей имущества, и принимать меры по устранению этих обстоятельств.

IV. Порядок ведения учета и отчетности

9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о движении имущества осуществляются в установленном порядке бригадиром.

10. Плановые инвентаризации вверенного "бригаде" имущества проводятся в сроки, установленные действующими правилами. Внеплановые инвентаризации проводятся при смене бригадира, при выбытии из "бригады" более 50% ее членов, а также по требованию одного или нескольких членов "бригады".

11. Отчеты о движении и остатках вверенного "бригаде" имущества подписываются бригадиром и в порядке очередности одним из членов "бригады". Содержание отчета объявляется всем членам "бригады".

V. Возмещение ущерба

12. Основанием для привлечения членов "бригады" к материальной ответственности являются прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный "бригадой" Работодателю, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба, причиненного "бригадой", иным лицам.

13. "Бригада" или член "бригады" освобождаются от материальной ответственности, если будет установлено, что ущерб причинен не по их вине.

14. Определение размера ущерба, причиненного "бригадой" Работодателю, а также порядок его возмещения регулируются действующим законодательством.

15. Настоящий Договор вступает в силу с 10 июня 2010 г. и действует на весь период работы "бригады" с вверенным ей имуществом у работодателя.

16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из которых находится у Работодателя, а второй у руководителя "бригады" (бригадира).

17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Каталог статей

Добавить статьи бесплатно

Бригадный подряд,типовой гражданско правовой договор подряда на основе ГК РФ

Рейтинг пользователей: / 2

Худший Лучший

Преимущество бригадного подряда,типовой договор подряда на основе   ГК РФ

Как правильно оформить договор подряда с физическим лицом? Что нужно предусмотреть, чтобы при проверке его не могли переквалифицировать как трудовой (привести примеры арбитражной практики по данному вопросу)? Какими налогами облагают выплаты по такому договору? В каких случаях нужно предусмотреть обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а в каких в этом нет необходимости?».

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Одним из видов таких договоров и являются гражданско-правовые договоры, предмет которых – выполнение определенного задания. К категории гражданско-правовых договоров относятся: договоры подряда, договоры поручения, договоры аренды, договоры оказания услуг и т.п.

Основными признаками гражданско-правового договора являются:

получение одной из сторон (заказчиком) конкретного результата, после достижения которого договор прекращает свое действие

предметом договора является выполнение конкретной работы или оказание конкретной услуги

договор заключается на определенный срок – до момента окончания работ/оказания услуг

договор не предусматривает должностной подчиненности исполнителя по отношению к заказчику

в договоре отсутствует перечень социальных льгот, гарантий и выплат, обязательных для предоставления работнику работодателем

в договоре не предусматривается применение гражданской и материальной ответственности и/или порядок возмещения ущерба исполнителем

на исполнителя по договору не распространяется дисциплинарная ответственность за нарушение правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, установленных у заказчика и обязательных для штатных сотрудников

по договору оплата производится только после окончания работ, по их итогам

по договору возможна передача функций (части функций) третьему лицу (субподрядчику).

В этом есть свое преимущество!

В соответствии с пунктом 21 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся и выплаты в пользу физических лиц – работников, не состоящих в штате организации, за выполнение ими работ по договорам гражданскоправового характера. В соответствии с письмом Минфина от 19.03.2009 г. № 03-03-06/1/166 выплаты, производимые физическим лицам на основании гражданско-правовых и/или трудовых договоров, относятся на расходы в общеустановленном порядке.

Нужен ли Акт приема-передачи работ (услуг)?

По своему юридическому характеру гражданско-правовые договоры относятся к категории договоров возмездного оказания услуг. Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется совершить определенные действия в пользу заказчика, который в свою очередь обязуется оплатить их.

Подтверждением выполненных работ и оказанных услуг служат Акты приема-передачи выполненных работ или оказанных услуг от исполнителя – физического лица к заказчику-предпринимателю. Необходимость составления этих актов часто ставится под сомнение, поскольку в гражданском и трудовом законодательстве формально прямо не оговорена подобная обязанность сторон. Но такая позиция является ошибочной.Гражданско-правовые договоры на выполнение физическими лицами в пользу организации работ (оказание услуг) должны регистрироваться и контролироваться в общеустановленном порядке, как и договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

гражданско  правовой договор подряда №______

г. Москва                                                                                                         “______________” ___________________________ 2012 г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации  или  ИП)

в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО.занимаемая должность)

действующая на основании _______________________________________________________________________________________________________________

(устава, доверенности, свидетельства о регистрации с указанием его данных)

именуемое в дальнейшем “Заказчик”, и Бригада временного трудового коллектива в лице Бригадира:

________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ф.,и.,о. бригадира)

паспортные данные ________________________________________________________________________________________________________________________ __

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. На основании статьи 702 ГК РФ Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение срока действия настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы по Акту сдачи-приемки работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующее: ______________________________________________________________________________________

(указать, какая работа должна быть выполнена)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(название обьекта и местоположение)

именуемое в дальнейшем “Работа”.

2. Порядок выполнения и приемки работ

2.1. Работу Подрядчик выполняет из материалов Заказчика, при этом для выполнения работы Заказчик обязуется предоставить в срок до “___” _________ 2012 г.

Подрядчику необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, оборудование, инструменты, материалы.

2.2. Срок выполнения работ с “____” ___________________ 2012 г. до “___” ________________ 2012г. В этот период Подрядчик самостоятельно определяет временные интервалы для выполнения конкретных работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора, однако при этом о времени выполнения работ уведомляет Заказчика. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.3.  Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема-сдачи Работы. Акт приема-сдачи работ подписывается сторонами  в течение 2 (Двух) календарных дней с момента окончания работ

2.4 В случае отказа от приемки результата работ, Подрядчик обязан совместно с Заказчиком составить протокол замечаний, с указанием недостатков и сроков их устранения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работу, указанную в пункте 1.2  с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 2.2 настоящего договора.

3.1.3. Передать результат Работы Заказчику по Акту приема-сдачи

3.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки  в течение __________ дней, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение  3 (трёх) календарных дней  после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, Заказчик обязуется принять результаты работы Подрядчика по акту сдачи-приема выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3.2.В течение 3 дней после подписания акта приёма-сдачи сторонами ,Заказчик обязуется оплатить Подрядчику вознаграждение за результаты работы

3.3.3..Заказчик  производит оплату выполненных работ Подрядчику в наличной денежной форме.

3.4. 3аказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Цена договора

4.1. Цена настоящего договора состоит из:

-Вознаграждение Подрядчика ,непосредственно получаемое на руки                    __________________________________________________________руб

после удержания НДФЛ по ставке 13 процентов (п.1ст.224,ст.226 НК РФ).                                    (сумма на руки цифрами и прописью)

-СуммА НДФЛ по ставке 13 процентов (п.1ст.224,ст.226 НК РФ).    ________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

-. Цена настоящего договора составляет: _______________________________________________________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока оплаты Работ, указанного в п. 2.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5.4 В случае простоя бригады Подрядчика ,а именно обстоятельств делающих дальнейшее продолжение работ невозможным,по вине Заказчика,Заказчиком выплачивается Подрядчику компенсация на каждого члена бригады в размере 1 000 руб,за каждый день простоя.Данная компенсация является выплатой дополнительной и в сумму вознаграждения за результат выполненной Подрядчиком работы не входит.Если данный факт влияет на конечный срок исполнения настоящего договора(п.2.2.),то Заказчик не имеет право предьявить Подрядчику требования указаные в п.5.1.настоящего договора .

5.3. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации

6. Прочие условия

5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                                                                                                               Подрядчик:

Автор:  http://trofimov-brigad.ucoz.ru/

Договор о бригадной материальной ответственности

Договор о бригадной материальной ответственности заключается в том случае, когда обслуживание материальных ценностей осуществляется не одним, а несколькими лицами, или же если доступ к материальным ценностям имеют несколько работников коллектива. Под термином «бригада» понимают группу работников, совместно выполняющих единое задание и несущих общую ответственность за результат труда.

Договор о бригадной материальной ответственности заключается с предприятием и всеми членами бригады, и перезаключается только при смене состава бригады более чем на 50 % от первоначального состава.

В договоре должны быть указаны:

• наименование сторон

• сведения о материальных ценностях, за которые несут ответственность работники

• права и обязанности сторон, в том числе пункты об обязанности работодателя обеспечивать охрану и учет материальных ценностей

• порядок возмещения ущерба.

Образец типового договора о бригадной материальной ответственности вы можете скачать для ознакомления по ссылке, расположенной ниже.

Источники: konsultant.ru, www.pravovedoff.ru, obrazec.org, www.addstaty.ru, btimes.ru

Категория: Сделки и соглашения | Добавил: yanovvasil (18.06.2015)
Просмотров: 1397 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar